地铁施工导致房屋损害,地铁对房子的影响怎么索赔

法律知识评论365阅读模式
蒋隽哲律师
蒋隽哲 律师

北京市京师(无锡)律师事务所

擅长:刑事案件, 交通事故, 合同纠纷, 劳资纠纷,

地铁施工导致的租赁纠纷可以通过协商调解诉讼的方式解决的。因为是属于租赁方面的一些纠纷,所以双方当事人之间肯定是存在着租赁方面的一些合同的,按照合同的规定来进行解决也可以。

本篇文章目录一览:

地铁施工导致的租赁纠纷怎么解决?

租凭合同纠纷解决方式有几种

合同纠纷的解决方式主要有:协商、调解、仲裁、诉讼等。

1、协商

合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。

2、调解

合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解如,一方或双方是国有企业的,可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解,而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。

3、仲裁

合同当事人协商不成,不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

4、诉讼

如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。除了上述一般特点之外,有些合同还具有其自愿的特点,如涉外合同纠纷,解决时可能会援引外国法律、而不是中国相关的合同方面的法律。

法院审理工程施工中停工纠纷怎么处理?

法院审理工程施工中停工纠纷需要根据双方当事人如何提交的证据材料,还有就是审理查明的一些事实来做出公平的判决。

1、《民法典》

第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2、《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》相关规定:

(1)因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,隐蔽工程在隐蔽之前,承包人已通知发包人检查,发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建,发包人应当赔偿因此给承包人造成的停(窝)工损失,包括停(窝)工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停(窝)工损失。

(2)发包人不履行告知变更后的施工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务,致使承包人停(窝)工,以至难以完成工程项目建设的,承包人催告在合理期限内履行,发包人逾期仍不履行的,人民法院视违约情节,可以依据《民法典》第七百七十八条、第八百零三条规定裁判顺延工期,并有权要求赔偿停(窝)工损失。

如还有不清楚的或新情况,建议你直接本站,在线提问以便于了解沟通案件情况,智能匹配平台空闲律师为你作出详细的有针对性的解答,尽量说明大致情况以免因信息不全、沟通不畅,解答有误。祝维权成功。

温馨提示:以上内容仅供参考,在实际法律问题中,案件情况不同,具有特殊性,为了有效解决您的问题,保护您的合法权益,建议您直接向专业律师解释情况,解决您的实际法律问题。

立即在线咨询>

及法网
  • 本文由 发表
  • 转载请务必保留本文链接:https://laws.cdwzseo.com/law/30785.html
法律知识

招手贷利息高不还可以吗

招手贷是一家互联网金融公司,提供个人借款服务。该公司的贷款利息较高,因此引起了一些借款人的担忧和质疑。 法律解析 根据《中华人民共和国合同法》的规定,借贷合同是双方当事人约定的一种合同,借款人应当按照...
法律知识

51人品贷高利息能不还吗

随着互联网金融的兴起,越来越多的人开始选择网络借贷平台来解决短期资金需求。随之而来的是一些高利息、高风险的借贷产品,例如51人品贷。如果你曾经或正在使用这个平台,你可能会问:高利息的贷款能不还吗? 我...
法律知识

id贷不还会被锁机吗

随着互联网金融的发展,越来越多的人开始使用id贷款,这种贷款方式方便快捷,不需要担保人和抵押物,因此备受欢迎。随之而来的问题也不少,比如如果不按时还款,会有什么后果? id贷款的特点 id贷款是一种无...
法律知识

七千块钱不还能起诉吗

小明向小红借了七千块钱,但是到了还款日小明没有还钱,小红想知道七千块钱不还能起诉吗? 法律规定 根据《中华人民共和国合同法》第一百四十四条规定:“借款人应当按照约定的期限和方式归还借款。如果没有约定或...
评论  0  访客  0
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定